范文村农村建房屋施工合同（精选3篇）
时间：范文网
农村建房屋施工合同（精选3篇）
农村建房屋施工合同 篇1
甲方(用人单位)_____________
性质：_________________
地址：_________________
法人代表(单位负责人)_____________
乙方(劳动者)_____________
性别：_________________
年龄：_________________
常住户口地址：_________________
甲方因生产(工作)需要，经劳动部门批准，同意招用乙方到本企业工作，根据国家和省的有关规定，经双方自愿协商同意订立农村建房施工合同。
第一条合同期限
合同期限自_____________年_____________月_____________日起至_____________年_____________月_____________日止。
第二条生产(工作)任务
乙方同意服从甲方的生产(工作)需要，在_____________岗位，承担_____________生产(工作)任务。
第三条生产(工作)条件
根据工作岗位需要，并参照国家和省的有关规定，甲方应配备必要的安全防护设施：_________________，并发给乙方劳动保护用品：_________________，保健食品费：_________________.
第四条劳动纪律
甲方应依据国家和省的有关规定制定各项规章制度;乙方应自觉遵守国家和省规定的有关劳动法律、法规和企业的各项规章制度，服从管理，积极做好工作。
第五条劳动时间与劳动报酬
劳动时间：_________________甲方实行每周_____________日工作制，每日_____________小时制，因生产(工作)需要加班时，每月加班不得超过_____________小时。确需超过，须经乙方及企业工会同意方能安排加班。
劳动报酬：_________________按国家有关规定和单位的实际，根据乙方岗位和承担的任务定为每月(日)_____________元。加班工资：_________________法定休假日为_____________元，休息日为_____________元，平日为_____________元;夜间工作的，每晚(班)发给乙方夜餐费用_____________元;奖金根据单位效益和乙方劳动贡献定为每月_____________元至_____________元。在合同期间，如发生停工待料，甲方每天发给_____________元。作为基本生活费用。甲方每月_____________号定期足额发放工资。如超过规定日期，从第6日起计算拖欠的天数，甲方每天按拖欠工资额的1%支付给乙方赔偿金。
农村建房屋施工合同 篇2
建房房东发包方： 以下简称甲方
承接方或承包方： 以下简称乙方
现甲方 村 号原有层房，委托乙方施工承建。甲方自备所有材料，即包清工的形式发包给乙方。为了保证质量，能按时完成任务，甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议：本合同条款本着公平，公正的原则，双方充分协商达成一致意见并签订本合同，双方必须严格遵守执行。
一、 工程名称：甲方私人住宅。
二、 工程地点： 工程限期：从 年 月 日至 年 月 日止。
三、 工程议价：每平方米 元 共计：人民币 元整。
四、承包方式：乙方以包工的形式承建甲方的楼面加建工程，甲方全包料，包括模板、顶架、外墙排栅及施工机械的租赁等及它细节工具及一切建筑材料。乙方负责其他用于施工的辅助设备如(料斗、推车、小型搅拌机，架板架管等)。
五、 工程内容
六、建好后乙方搞好屋内、四周卫生，做好防火防盗。做到人走场地清。
七、 乙方在建房施工时，一定要保证质量。如有不符合质量问题，甲方要求翻工，乙方必须服从或双方协商解决。
八、 1、乙方在施工期间一定要做好安全措施。由于自身安全措施不力，造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方责任。
2、如果造成伤亡事故，由人民法院裁定后由责任方承担有关费用。
3、施工过程中若造成邻居房屋损坏，由乙方负责维护维修，甲方积极帮助解决。
九、若遭受自然非人为干扰，影响乙方施工，损坏的建筑材料，由甲方负责。另外，如需修改施工内容，增加工程项目必须与双方商量，双方达成一致，做到互相尊重、顺利完成本次施工任务。
十、 乙方进场后，施工用水用电由甲方负责，保证施工场地通水通电。
十一、 付款方式：开工首付工程量的'` %，完工后一周内全部付清。
十二、 本合同书经双方确认后，即生效，双方必须严格遵守执行。
十三、本合同共一式二份，甲、乙双方各执一份，打印和手写具有同等法律效力，未尽事宜需经双方协商，意见一致后可作补充条文。结算付清工程款项后，本合同书自然终止无效。
甲方房东签字： 乙方承接方签字：
农村建房屋施工合同 篇3
发包方（甲方）：________________
承包方（乙方）：________________
第一条工程概况
1、工程名称：农村自建房屋装饰装修。
1、施工地点：玉溪市江川县。
1、房屋概况：房型________（层），建筑面积约________平方米。
第二条装修施工内容
甲方将自建房的装修工程承包给乙方，施工内容为：水电改造工程、地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，包水管，顶面、墙面涂料，材料安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。
第三条承包方式
包工不包料，由甲方提供装修所需材料，乙方提供施工工具、招聘组织施工人员进行施工作业。装修设计方案由甲乙双方共同商定后实施，施工过程中甲方如有需要调整方案的及时通知乙方，乙方应无条件采纳。
第四条装修价款
本合同项下装修项目总价款：________元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），大写________（人民币整），该价款为施工包干价。
第五条装修款项支付方式
乙方装修施工竣工后十天内，甲方对房屋装修进行竣工验收，验收合格后三十天内甲方一次性向乙方支付总价款的95%，剩余总价款的5%作为质量保证金，质保期一年，质保期届满房屋装修质量没有问题的，甲方将质保金退还乙方。
第六条装修工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，工期为________天。
第七条乙方在施工过程中如对甲方提供的材料造成损害，损害材料价值200元以内（包括本数）的.，甲方可不予追究；损害材料价值超过200元的，乙方应全额赔偿甲方。
第八条乙方自行招聘施工工人进行装修施工，工人管理和劳务费由乙方自行负责；乙方应制定相应施工安全制度并严格落实，如施工工人在装修施工过程中发生安全事故，涉及到的法律责任、经济赔偿责任由乙方全部承担，且甲方若因此被法院等司法机关判决承担赔偿责任的，甲方有权根据本约定向乙方追偿或直接从工程款里扣除。
第九条本合同项下装修项目乙方不得再转包或分包给第三人，如乙方违反本约定，甲方有权立即解除合同并追究乙方违约责任。
第十条协议的变更和解除
1、乙方违反本合同第九条约定的，甲方有权解除本合同，并不予支付乙方已经施工部分的工程款。
2、乙方施工过程中出现重大质量问题且不能有效整改的，甲方有权解除本合同，解除合同通知自送达乙方时生效。
第十一条违约责任
1、乙方违反本合同第六条约定未能在工期内完成装修工程的，每逾期一天应向甲方承担30元的违约金；
2、乙方施工过程中对甲方房屋主体结构造成损害的，应承担恢复原状、赔偿损失的违约责任。
第十二条本协议一式二份，自甲乙双方签字或盖章后生效
甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。因履行本合同产生争议，由双方协商解决；协商解决未果，由甲方所在地人民法院管辖。
甲方（签章）：________
住所：________
法定代表人：________
委托代理人：________
电话：________
________年________月________日
乙方（签章）：________
住所：________
法定代表人：________
委托代理人：________
电话：________
________年________月________日